（为保护当事人隐私和避免不必要纠纷，案例中当事人姓名及其他信息均为化名，若有雷同请联系我们予以撤销。）
在房产纠纷实务中，定向开发房的 “办证难” 问题屡见不鲜 —— 购房者明明全额付款、顺利收房，却因开发商与销售方互相推诿，迟迟拿不到房产证。今天通过一起典型案例：购房者周明远全款 6520 万元买下精装修住宅，收房后 3 年才拿到房产证，最终通过诉讼获赔 540 万违约金。作为常年处理此类纠纷的房产律师，今天就结合该案拆解 “逾期办证维权” 的核心要点。
一、案件始末：全款收房却陷 “办证空窗期”，沟通无果只能起诉
2020 年 4 月，周明远看中了一套定向开发的一号住宅（附带两个车位），与销售方乙公司签订《认购意向书》。协议约定：房屋由乙公司委托甲公司开发，总价款 6520 万余元，分两笔支付 ——3323 万余元付至乙公司账户（购房款），3197 万余元付至乙公司指定的丙公司账户（装修款）。
签约次日，周明远一次性付清全部款项，乙公司、丙公司分别出具收据。2020 年 12 月 9 日，甲公司向周明远交付房屋，他随即入住，本以为后续办证会顺理成章。2021 年 1 月，双方补充签订《买卖协议书》，明确 “周明远需与甲公司签订正式《商品房现房买卖合同》以办理权属登记”，可这份关键合同却迟迟未签。
从 2021 年初到年底，周明远多次联系甲、乙两公司，要求推进办证，但甲公司以 “不是合同当事人” 推脱，乙公司称 “无办证资质”，两公司互相踢皮球。无奈之下，周明远在 2021 年 10 月提起诉讼，要求两公司协助过户。
历经两审：A 号判决确认协议有效，判令 “丁银行注销抵押后 15 日内，甲、乙公司协助过户”；2024 年 1 月，B 号判决维持原判；直至 2024 年 3 月 20 日，周明远才终于拿到房产证 —— 从收房到拿证，整整耗时 3 年多。
二、争议焦点：两公司抗辩，这些 “理由” 能否成立？
案件进入违约金索赔阶段，甲、乙公司的抗辩理由颇具代表性，也是实务中开发商常用来规避责任的借口，我们逐一拆解：
（一）责任主体之争：“我不是当事人，不该担责”？
甲公司（开发商）抗辩：我没签《认购意向书》《买卖协议书》，只是受乙公司指令交房，逾期是因为丁银行不注销抵押，且 2019 年后已与乙公司无关联，不应担责。
律师视角拆解：定向开发关系中，甲公司作为开发商，负有 “办理权属登记” 的法定义务 —— 即便未直接签协议，但其明知乙公司销售房屋，却未按约定与周明远签正式合同，也未主动处理抵押问题，存在明显过错；且案涉交易时甲、乙公司仍为关联企业，不能以 “后续无关联” 逃避前期责任。
乙公司（销售方）抗辩：我不是开发商，没办证资质，只收了 3323 万购房款，3197 万是装修款，不应按总房款算违约金。
律师视角拆解：乙公司是销售合同相对方、实际收款方，明知 “签正式合同是办证前提” 却不推进，本身就是违约；且案涉房屋是精装修现房，“拆分购房款与装修款” 实质是规避财务监管，装修款应计入总房款，不能以此拆分责任。
（二）违约金计算之争：“基数、利率、时间都不对”？
周明远主张：以总房款 6520 万为基数，按 LPR 加计 50%，自 2021 年 3 月 10 日算至 2024 年 3 月 20 日，违约金 1089 万余元。
两公司反驳：装修款不能算基数，LPR 加计 50% 无依据，逾期是抵押问题导致，不该按这个时间算。
律师视角拆解：装修款计入总房款有事实依据（精装修现房，非单独委托装修）；但 LPR 加计 50% 需合同约定或有明确损失证明，实务中若无约定，法院通常按同期 LPR 计算；时间上，“交房后 360 日” 是更合理的起算点（比 “签约后 90 日” 更符合现房交易逻辑）。
三、法院判决：两公司共同担责，540 万违约金的法理依据
结合证据与法律规定，法院最终支持了周明远的核心诉求，判决逻辑值得购房者参考：
责任主体认定：案涉协议合法有效，甲公司（开发商）未履行 “签正式合同、处理抵押” 的义务，乙公司（销售方）未推进办证流程，两公司共同导致逾期，应承担连带责任。
违约金计算：
基数：6520 万总房款（装修款系房款组成部分，拆分付款不影响总额认定）；
利率：按同期全国银行间同业拆借中心公布的 LPR（无约定时，该标准符合 “赔偿实际损失” 的立法目的）；
时间：自 2020 年 12 月 9 日（交房日）起算 360 日，至 2024 年 3 月 19 日（拿证前一日）止；
最终金额：5397274.15 元（近 540 万元）。
判决生效后，甲、乙公司需共同向周明远支付该笔违约金，周明远的维权诉求得到实质支持。
四、律师提示：定向开发房办证维权，这 3 点要记牢
留存关键证据：无论付款分几笔，务必保留 “总房款构成证明”（如协议中明确装修款为房款一部分、收款方关联性证明），避免开发商以 “拆分款项” 推脱责任；
及时固定违约事实：多次沟通无果时，通过书面函件、录音录像等固定两公司推诿的证据，为后续诉讼铺垫；
明确违约金计算依据：若无合同约定，可主张按 “已付总房款 × 同期 LPR× 逾期天数” 计算，起算点优先参考 “交房日”（现房）或 “合同约定办证日”（期房）。
定向开发房交易因涉及 “委托开发、多方主体”，更容易出现责任推诿，购房者需提前防范，遇纠纷及时通过法律途径维权，避免权益受损。
